软件开发APP合同（app软件开发合同范本）

本篇文章给大家谈谈软件开发APP合同，以及app软件开发合同范本对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

大家谁能给我一份软件开发合同

软 件 开 发 合 同

甲方:

乙方:沈阳工大昂立软件有限公司

一.总则

1.本合同书旨在明确甲方委托乙方为其开发国民经济与社会发展数据统计管理系统软件项目合作期间,双方的权利,义务,以及相关的法律事务.

2.本合同书及全部附件经双方友好协商后,签字(盖章)生效(并加盖骑缝章以示完整)

3.本合同一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力.

4.本合同自签订之日起生效.

二.甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照附件一中双方商定的软件结构,在双方约定的时间内,完成合同中规定的内容.

2.甲方负责提供乙方制作软件所需的一切资料.在乙方开始制作软件时,甲方应备齐全部资料.

3.甲方应在软件制作的全过程中给予乙方便利条件,并积极配合.

4.甲方有权对乙方设计的软件提出修改意见,由双方协商后进行更改.

三.乙方权利与义务

1.乙方应根据双方商定的软件结构,在双方约定的时间内,完成合同中规定的内容,乙方有权对甲方软件的设计提出自己的意见和建议.

2.双方合作期间,乙方对甲方提供的关于本系统涉及的内容未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方.

3.乙方对甲方提供的关于本系统涉及的内容中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任.

4乙方制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并由甲方验收通过.对有可能影响双方约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间.

四.违约责任

1.由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定.

2.由于乙方的原因未能按时完成合同所规定的内容,其相关事宜由双方协商确定.

五.开发时间

自合同生效日起一个半月.

六.验收

乙方完成软件工作,甲方应在三日内组织验收,超过七日不验收,视为验收合格.

七.争议解决

双方因合同的解释或履行产生争议,由双方协商解决.协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉.

八.合同的终止

1.在乙方收到甲方支付的全部费用后,本合同自行终止.

2.任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方签字代表协商终止合同.

3.由于战争,地震,火灾等法定人力不可抗回素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容.

九.合同金额及付款方式

1.甲方应向乙方支付软件开发及设计总费用 人民币.

2.乙方为甲方进行软件设计及开发工作之前,甲方应付给乙方 人民币作为软件启动费用.

3.待乙方全部完成甲方软什制作并由甲方验收后三日内,甲方应一次性付清剩余费用人民币.如逾期不付,每延误一日支付未付款额1‰的滞纳金.

甲方: 乙方:

(公章): (公章):

签约人: 签约人:

传真: 传真:

地址: 地址:

日期: 日期:

APP软件开发合同最新模板

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方在平等互利的原则下，建立合作伙伴关系，现就APP等事项，达成合作意向具体如下：

第一条 合作内容

(一)甲方委托乙方负责的开发周期为APP年开发事宜。

(二)开发软件能够在_________和_________环境下运行。具体软件需求双方协商确定。

(三)乙方需按双方约定项目结束时提供相应的文件(app安装文件，源代码，开发文档);

(四)程序的开发执行费用，按照执行方案约定，费用总额为__________________ 。

项目验收：开发阶段完毕后，甲乙双方针对产品进行综合测试,测试期间乙方需对甲方提出问题进行需改，所有问题修改完成后由甲方展开验收。

项目交付时间：______年____月___日。

(五)费用的结算方式：

1.预付款：甲方需在签订合同后 工作日内支付乙方预付款，为费用总额的___ %，即人民币 _________元。

2.验收款：甲方在乙方开发阶段完成后,双方测试完成验收合格后， 工作日内需要支付合同款项的 ___%，即人民币_________元。

3.项目尾款：项目审核结束，即本合同合作期满，APP程序制作及调试完成，由甲方进行项目的整体验收合格后并签定验收单，支付乙方项目总额的 ___%，即验收完成 工作日内进行尾款清付，人民币 ________元整。

(六)乙方收款账号信息：

名称：__________________

开户行：__________________

账号：__________________

(七)开发软件的有效期限自 ____年 __月 __日至____ 年 __月 __日止，共计 __年。

第二条 甲方的权利与义务

(一)及时提供项目所需要的产品信息、动态、指向链接等相关资料。

(二)定期沟通，议定设计制作方案。

(三)对双方共同制定的制作方案给予支持配合。

(四)对乙方工作进行阶段性评估，并将评估结果通知乙方，便于乙方调整设计制作方案。

(五)为便于乙方工作，在项目需要时，甲方安排项目负责人员的与乙方直接沟通。

(六)甲方应当及时按合同的约定时间付款。

第三条 乙方的责任

(一)乙方指派具有丰富程序开发经验的工作人员组成项目工作组;并指定设计、开发人员，与甲方直接负责人对接。

(二)项目工作组成员提供本合同规定的相关业务领域的服务，并接受甲方指定的人员监督指导;

(三)未经甲方授权后由乙方传播出去的任何文字、图像及影视资料，乙方不具有版权，不得进行如下行为包括但不限于二次转载、编辑加工、评论等。

(四)乙方保证其撰写的内容不会产生对甲方不利的影响或后果，否则应主动消除影响，防止扩散，甲方有权立即解除本合同，乙方应退回全部已收取的款项并承担赔偿责任。

第四条 知识产权保护及保密条款

(一)双方承诺本合同所涉及的合同文本，策划方案，执行方案，沟通信息，最终成果，相关邮件均为保密内容，双方在未经对方同意的情况下，不得泄露;

(二)甲方承诺，对乙方提供的策划及方案以及最终成果，未经乙方同意，不得向第三方透露;

(三)乙方承诺无论在合作框架协议期内还是合作框架协议终止后，乙方均对甲方履行本合同所提供的资料及其它商业秘密负有保密的义务，并采取一切合法的措施以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。于本合同终止之日，甲方有权要求乙方返还或销毁其所提供的资料;

(四)乙方承诺在完成的程序上所使用的一切元素(包括但不限于图片、模板等)皆未侵占他人知识产权，否则因此引起的一切损失由乙方承担。但是侵权之元素由甲方提供者除外。

第五条 免责条款

由于无法预见不可避免的不可抗力事件，例如战争、地震、罢工、暴乱或司法、政府限制等超出各方合理控制范围的突发事件的发生，导致任何一方不能执行本执行合同中的部分或全部义务时，修改方应及时通知对方，对方可根据实际情况部分或全部免除其承担违约责任。

第六条 执行合同的完整性及变更

(一)执行合同及其附件为双方就本项事宜达成的唯一的、完整的协议和理解，并取代和废除双方在此之前任何口头或书面做出的协议、商谈、承诺或声明。

(二)对本合同的任何修改只有在双方的授权代表正式签署了修改协议后，方可生效。

(三)甲方依据本合同下达的服务订单是本执行合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第七条 适用法律及争议解决

本合同及服务订单履行事宜发生争议，双方应本着诚信原则协商解决，协商不成的由 ______人民法院诉讼管辖。

第八条 生效

(一)本合同及附件一式贰份。甲、乙双方各执壹份，自签字之日起生效。

(二)如乙方为自然人签字即有效,不需要盖章,但须填写自然人的身份证号并附身份证复印件。

(四)传真与扫描的合同为有效合同具有同样法律效力。

(以下无正文，为签字处)

甲方(签字盖章)：__________ 乙方 (签字盖章)： __________

联系方式：______________ 联系方式：______________

签订日期：____ 年__月__日 签订日期：____年__月__日

APP开发合同的“交付”，能否以“在应用市场上架”为准？

背景

甲方与乙方签订《移动应用功能开发服务合同》，委托乙方密室空间（Android和IOS）功能开发事宜，乙方负责在60日内完成功能开发制作、应用调试检测（功能正常使用，乙方对后期项目出现bug有整改修复义务）等。

合同总价为6.3万，支付方式为：

此外，合同还约定：

签约后，甲方共计支付合同款4.5万元。

争议

双方产生争议主要是因为app上架时，需要根据应用市场的审核要求进行修改（被要求改名等），需要乙方重新设计、部署源代码，因此导致交付周期延长。

甲方认为逾期原因在于乙方，而且乙方擅自转包，已构成违约 ，请求法院判决解除合同，判决乙方返还已付款4.5万元并支付赔偿金。

乙方不同意解除合同，认为自己已经完成开发任务，经原告测试合格并发布在应用市场。 一方面，平台要求进行修改的名称和功能，其设计都源于甲方的设计要求，修改导致逾期，责任不在自己。另一方面，甲方也存在逾期付款的情况，因此开发周期和交付周期都相应顺延，不构成违约。

乙方反诉甲方 ，请求法院判决甲方继续履行合同，支付第一笔进度款尾款750元及违约金，支付第二笔进度款尾款4650元及违约金，支付合同尾款12600元。

甲方不这么认为，甲方认为上架不等于交付成果合格，理由是：

第一，合同已经明确载明相应的功能清单，乙方在合同签订时并没有提出异议，也没有提醒原告所存在的问题。

第二，乙方开发能力有问题且擅自转包。

甲方提出乙方把Android功能开发部分外包，自行开发的苹果功能部分也是漏洞百出，在应用平台上线不能等同于完成涉案软件的开发工作。

第三，竣工验收时，乙方并没有进行成果展示。

质证

证据方面，甲方提供的证据无法证明乙方转包，相关主张不再细看。主要看在案证据能否证明乙方未按约交付。

甲方为了证明乙方没有按约完成委托项目，提交以下证据：

第三项，甲方和乙方法定代表人的通话录音。

经过质证，该组证据因法院当庭拨打法定代表人手机号无法拨通，真实性无法核实，法院不予认定。

第四项，短信聊天记录。

经庭审现场核对结合合同约定，可以证实甲乙双方通过上述QQ号码进行沟通，乙方截止x年x月x日尚在对涉案软件进行修改、功能测试的事实， 可以证明乙方交付的涉案软件存在功能bug 。

乙方为证明自己未违约，提交以下证据：

第五项：光盘一份，以证明乙方按照合同约定完成开发义务。

经过质证，法院认为该组证据无法证明乙方主张，乙方需要进一步举证「交付合格软件」的事实。

第六项：91市场发布截图、安卓市场截图、安卓发布成功日期截图、百度应用截图、百度应用上线成功通知截图、苹果市场发布截图，以证明乙方开发的软件测试合格，被告完成合同履行的开发任务。

经过质证，法院对证据真实性予以确认，对证明目的要做进一步审查。

判决

法院认为，乙方负有按约交付合格软件的主要合同义务，对第六项证据分析认定如下：

第一，app在应用市场上架，并不能当然等同于涉案软件已经合乎合同功能要求。

根据合同约定“系统软件生产环境部署上线，测试正常30天后之日起3日内，甲方支付合同金额剩余款项”，合同将测试正常作为甲方支付剩余款项的条件之一，市场应用平台上架不能当然等同于涉案软件已经合乎合同的功能要求。

第二，乙方无法证明其交付成果存在的功能上的bug，是否符合软件开发的合理范畴。

合同约定“功能正常使用，乙方对后期项目出现的bug有整改修复的义务”，即本同约定软件是允许合理范围内的bug存在，但前提是保证软件的功能正常使用，现甲方提供的QQ聊天记录中证明涉案软件实际存在功能上的bug，乙方也无法证明该bug问题是符合软件开发的bug合理范畴。

第三，从证据距离的角度而言，乙方系从事计算机软硬件开发等业务的公司，技术性和专业性比较强，其更容易提供涉案合同是否符合合同约定的证据，乙方直至庭审期间一直未提供软件符合合同约定或者甲方存在默认软件已经通过验收的相应证据。

综上，法院认为甲方以乙方未交付符合合同约定的软件致使合同目的无法实现为由解除合同，并无不妥，应当予以支持。

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

法院基于软件开发市场的特殊性，乙方在标的软件开发过程中亦花费了大量的人力与物力，且考虑到甲方合同的履行情况，酌定乙方返还甲方软件开发费用4万元，驳回甲方其他诉讼请求，驳回乙方反诉诉讼请求。

回到标题的问题，APP在应用市场上架可以设定为付款条件，但不适合“视为完成交付”。

参考：（2016）浙0604民初2721号

关于软件开发APP合同和app软件开发合同范本的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。